建设工程合同

时间:2023-10-31 20:24:27
建设工程合同范本15篇

建设工程合同范本15篇

随着时间的推移,合同对我们的帮助越来越大,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么常见的合同书是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的建设工程合同范本,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

建设工程合同范本1

发包人(全称):

承包人(全称):

签订日期: 年月日

中华人民共和国建设部内蒙 古 自治 区 建 设厅国家工商行政管理局内蒙古工商行政管理局

一九九九年十二月 制定 印刷

第一部分 协议书

发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 工程地点: 工程内容: 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号: 资金来源:

二、工程承包范围

承包范围:

三、合同工期

开工日期: 竣工日期:合同工期总日历天数 天

四、质量标准

工程质量标准:

五、合同价款

金额(大写): 元(人民币) ¥:

六、组成合同的文件

1、本合同协议书

2、中标通知书 ……此处隐藏17919个字……返工勘探费用由乙方负担。

2、由于甲方的原因造成返工、停工、窝工,由甲方支付由此造成的损失费;

3、乙方提交的勘探成果,必须是经过专家综合评定达到技术要求的勘探成果。

九、其他

1、本合同经双方代表人签字并加盖单位公章后生效,正本二份,甲乙双方各持一份,副本五份,甲方持三份,乙方持两份;当本合同甲乙双方的权利与义务履行完毕后,本合同自动终止。

2、合同生效后,双方应严格履行,若一方违约,应承担相应的责任。合同执行过程中,如发生争议,双方应本着真诚合作精神,通过友好协商解决,协商解决不成,双方均可向平顶山市人民法院提起诉讼。

3、未尽事宜,双方可另行协商,协商内容可作为本合同的补充协议。补充协议与本合同享有同等效力。

甲方 :XX 乙方:平顶山市裕盛商贸有限公司(盖章)

法定代表人/委托代理人:(签字) 乙方法定代表人(委托人): (签字)

通讯地址:XX 通讯地址:XX

联系人: 乙方联系人:

开户行:  乙方开户银行:

  开户单位: 乙方开户单位:

《建设工程合同范本15篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式